【EPC總承包-2022年0大唐安陽新能源 安陽市北關(guān)區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項(xiàng)目】招標(biāo)公告
EPC總承包—2022年0大唐安陽新能源 安陽市北關(guān)區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項(xiàng)目
招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目大唐安陽新能源 安陽市北關(guān)區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項(xiàng)目已由安陽市北關(guān)區(qū)發(fā)展和改革委員會備案確認(rèn)書（項(xiàng)目代碼2107-410303-01-831679）批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為大唐安陽新能源 ，建設(shè)資金來自銀行貸款/企業(yè)自籌，出資比例為7:3， 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目的EPC總承包進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 建設(shè)
2.2 建設(shè)規(guī)模：30MWp。
2.3 計(jì)劃工期：180天。
2.4 招標(biāo)范圍：包括但不限于
（1）勘察設(shè)計(jì)，包括但不限于：項(xiàng)目可利用屋頂?shù)奶た?、?fù)核、規(guī)劃等，屋頂載荷校驗(yàn)。屋頂載荷校驗(yàn)由承包人委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，并出具校驗(yàn)報(bào)告。單點(diǎn)（單個屋頂）光伏發(fā)電系統(tǒng)的踏勘、規(guī)劃、設(shè)計(jì)及接入電網(wǎng)系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)，光伏發(fā)電系統(tǒng)的命名、系統(tǒng)圖紙的繪制。智慧發(fā)電、數(shù)字發(fā)電、先進(jìn)設(shè)備及工藝的推廣運(yùn)用等。所有勘察、設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。按照設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)并通過發(fā)包人組織的評審，經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)和發(fā)包人相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，并出具正式藍(lán)圖后才允許施工。承包人須按照發(fā)包人提供的不同類型屋頂?shù)牡湫驮O(shè)計(jì)方案，進(jìn)行具體項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)。
（2）設(shè)備采購，包括但不限于：光伏設(shè)備（其中光伏組件、光伏組件支架、196kW及以上逆變器為發(fā)包人提供設(shè)備）和材料、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備和材料、通信設(shè)備和材料、電能計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備和材料、視頻安防系統(tǒng)設(shè)備和材料、電氣設(shè)備和材料（包括但不限于：主變、無功補(bǔ)償裝置、 箱式變壓器、升壓站高低壓
2
備品備件、專用工具應(yīng)在發(fā)包人短名單中選取，采購必須符合現(xiàn)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備選型和品牌必須經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可后方可采購。承包人提供所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關(guān)的技術(shù)資料等。
（3）發(fā)包人協(xié)助承包人收集屋頂結(jié)構(gòu)、施工圖、設(shè)計(jì)圖等相關(guān)資料，承包人負(fù)責(zé)對建筑物的載荷進(jìn)行復(fù)核，并出具載荷復(fù)核報(bào)告，如房屋承載能力不足，須進(jìn)行加固改造加固費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)并對其承擔(dān)所有風(fēng)險。承包人負(fù)責(zé)光伏支架基礎(chǔ)施工、逆變器基礎(chǔ)施工、箱變基礎(chǔ)施工、開關(guān)站建設(shè)、電纜施工及工程其他所需施工項(xiàng)目、以及臨時占地補(bǔ)償及協(xié)調(diào)費(fèi)用，包括屋頂清表以及屋頂防水，承包人負(fù)責(zé)對屋頂防水層及保溫層進(jìn)行檢查和評估，對不能滿足防水要求的屋頂進(jìn)行防水修復(fù)必須符合《屋面工程技術(shù)規(guī)范》（GB-30345）。
（4）光伏方陣區(qū)安裝工程，包括但不限于：支架、光伏組件、逆變器、箱變、高低壓預(yù)制艙、直流柜、光伏控制器、匯流箱、通訊柜、光伏數(shù)據(jù)采集器、光伏發(fā)電系統(tǒng)專用電纜、防雷接地、屋頂運(yùn)維通道和爬梯等相關(guān)設(shè)備和材料的采購、安裝、系統(tǒng)集成、電網(wǎng)系統(tǒng)的接入、試驗(yàn)、調(diào)試、監(jiān)造、催交、運(yùn)輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等。承包人施工期間因戶主違約須承擔(dān)所產(chǎn)生的拆除費(fèi)用并按照戶主要求恢復(fù)原狀。
（5）集電電纜線路建筑安裝工程，包括但不限于：電纜、電纜頭等設(shè)備采購、電纜橋架、電纜溝道的施工、電纜敷設(shè)、電纜試驗(yàn)、調(diào)試、運(yùn)輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等，包括該工程的占地補(bǔ)償及協(xié)調(diào)費(fèi)用。
（6）安裝調(diào)試工程包括但不限于：應(yīng)承擔(dān)所有設(shè)備（不僅承包人采購的設(shè)備材料，還包括但不僅限于發(fā)包人采購的光伏組件設(shè)備）到貨卸車、驗(yàn)貨（發(fā)包人、供貨商、承包人三方參加）﹑二次運(yùn)輸就位﹑保管﹑安裝﹑調(diào)試﹑后期工程預(yù)留空位封堵、消缺處理直至移交給發(fā)包人的全部工作；承擔(dān)建設(shè)期工程所有保險，承擔(dān)發(fā)包人認(rèn)為有必要的設(shè)備出廠檢查驗(yàn)收、質(zhì)檢驗(yàn)收費(fèi)、消防、拆除工作。包括工程驗(yàn)收（含安全設(shè)施、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、防雷檢測等各項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收、檔案竣工移交和竣工驗(yàn)收）、移交以及質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)；從項(xiàng)目建設(shè)直至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有審批手續(xù)。
（7）承包人負(fù)責(zé)辦理并網(wǎng)前、后的各項(xiàng)審批、試驗(yàn)及驗(yàn)收手續(xù)，并取得相應(yīng)報(bào)告。負(fù)責(zé)前往電力公司辦理電站并網(wǎng)前相關(guān)手續(xù)（包括施工圖審查手續(xù)、電能質(zhì)量測試、保護(hù)定值計(jì)算、電力公司并網(wǎng)驗(yàn)收、
（8）承包人負(fù)責(zé)辦理電力業(yè)務(wù)許可證、承包人辦理轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)營手續(xù)、承包人完成并網(wǎng)手續(xù)（包括辦理《購售電合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《通信協(xié)議》、《供電合同》等）及相關(guān)協(xié)調(diào)費(fèi)用。
（9）承包人負(fù)責(zé)辦理與項(xiàng)目施工有關(guān)的許可文件并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，包括辦理地方施工備案手續(xù)、勞動安全與職業(yè)健康及環(huán)境保護(hù)許可手續(xù)等；承擔(dān)施工所涉及臨時用地的補(bǔ)償及恢復(fù)等費(fèi)用。
（10）承包人負(fù)責(zé)辦理完成建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、電力業(yè)務(wù)許可證辦理工作。
（11）承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人與屋頂業(yè)主簽訂的租賃協(xié)議，支付各類型屋頂?shù)牡谝荒曜赓U費(fèi)。
3
（12）承包人負(fù)責(zé)辦理完成本項(xiàng)目中所含農(nóng)村戶用項(xiàng)目屋頂租賃協(xié)。
（13）除光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器外，招標(biāo)文件中未列出但是為本工程所必需的相關(guān)設(shè)備、材料、施工等均屬于本次招標(biāo)范圍。對招標(biāo)范圍內(nèi)，如果某些分項(xiàng)在招標(biāo)文件中未專門提到，但它對于一個光伏電站的建設(shè)、功能、安全、穩(wěn)定運(yùn)行是必不可少的，那么這些建筑、設(shè)備、材料或服務(wù)及相關(guān)協(xié)調(diào)費(fèi)用，也應(yīng)由承包人提供，其費(fèi)用包括在總價中。
（14）本工程項(xiàng)目整體竣工，通過發(fā)包人、施工人、監(jiān)理人三方驗(yàn)收正式投入運(yùn)行后，項(xiàng)目第一年運(yùn)維工作由承包人負(fù)責(zé)。運(yùn)維工作應(yīng)符合現(xiàn)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求開展日常巡檢、維護(hù)、消缺、技改以及檢修作業(yè)，確保光伏電站運(yùn)行期間系統(tǒng)整體效率應(yīng)不小于83%。年利用小時數(shù)不低于1300小時。承包人負(fù)責(zé)運(yùn)維周期內(nèi)設(shè)備、材料的采購及更換（除了發(fā)包人提供的光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器以外的全部設(shè)備材料）， 負(fù)責(zé)運(yùn)維過程中設(shè)備拆裝、用戶協(xié)調(diào)，確保運(yùn)維技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合招標(biāo)文件要求。第一年運(yùn)維周期內(nèi)產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承包人承擔(dān)，并已包含在工程總報(bào)價中。運(yùn)維期間，招標(biāo)文件中規(guī)定承包人的質(zhì)保責(zé)任正常履行。運(yùn)維期間，招標(biāo)文件中規(guī)定承包人的培訓(xùn)責(zé)任正常履行。
本工程作為EPC總承包交鑰匙工程，不論招標(biāo)文件是否提及、投標(biāo)報(bào)價高低，凡涉及本工程工程施工準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購、建筑安裝、試驗(yàn)、檢查測試、調(diào)試試運(yùn)、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證辦理、水保、安全設(shè)施、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、并網(wǎng)、培訓(xùn)、會議組織等所有專項(xiàng)驗(yàn)收、啟動驗(yàn)收、檔案竣工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收、移交生產(chǎn)等相關(guān)方面的全部工作內(nèi)容及費(fèi)用均屬于承包人的工作范圍。以發(fā)包人的名義對架空集電線塔征（租）地，并辦理征（租）地手續(xù)，征（租）地費(fèi)用及手續(xù)費(fèi)也在本EPC總承包合同中。組件清洗設(shè)施的施工包括在本標(biāo)段中。投標(biāo)價是投標(biāo)人全面實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的EPC項(xiàng)目的所有責(zé)任和風(fēng)險的最高限價，項(xiàng)目實(shí)施期間不因工程量增加、物價上漲、政策變化、不可預(yù)見因素等任何因素而增加中標(biāo)合同價格。
工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)綜合效率、發(fā)電量及其他主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)承諾值或國內(nèi)同類工程先進(jìn)水平。整個項(xiàng)目投產(chǎn)后必須實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場無人值守、遠(yuǎn)方集中監(jiān)控、項(xiàng)目整體運(yùn)行高度智能化、并滿足專業(yè)運(yùn)維的要求。本工程重要指標(biāo)考核（包括但不限于）：組件轉(zhuǎn)換效率:不低于21.1%；逆變器：中國效率不低于98.4%。安裝施工后光伏電站運(yùn)行期間系統(tǒng)整體效率應(yīng)不小于83%。年利用小時數(shù)不低于1200小時。逆變器容配比不小于1.2。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格和有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2 本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)，投標(biāo)人必須具備電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)和電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級及以上資質(zhì)；近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運(yùn)業(yè)績，其中須有1項(xiàng)及以上屋頂光伏工程的施工投運(yùn)業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁，竣工類證明材料等，國外業(yè)績證明需提供對應(yīng)的中文譯本）。
4
3.2.1 其中，投標(biāo)人擬委派本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理需具有一級
3.2.2投標(biāo)人須具備承裝三級和承試三級電力設(shè)施許可證，滿足《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證管理辦法》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第36號)相關(guān)要求。
3.3 財(cái)務(wù)要求：近三年每年凈資產(chǎn)大于0；
3.4本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的必須明確牽頭人，應(yīng)滿足下列要求：
3.4.1組成聯(lián)合體的各單位應(yīng)具有獨(dú)立法人資格且近三年每年凈資產(chǎn)大于0。
3.4.2聯(lián)合體成員中施工單位須具有電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運(yùn)業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的施工投運(yùn)業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.3聯(lián)合體成員中設(shè)計(jì)單位須具備電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的設(shè)計(jì)業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的設(shè)計(jì)業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.4聯(lián)合體中承包人須具有有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.4.5聯(lián)合體數(shù)量不超過兩家。
3.5 投標(biāo)人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入 禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標(biāo)名單的）；
3.5.2對于施工和服務(wù)采購，近三年內(nèi)被列入國家應(yīng)急管理部認(rèn)定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的（查詢網(wǎng)址為： /fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設(shè)備物資以及服務(wù)等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責(zé)任事故的，責(zé)任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》；
3.5.4被法院列為失信被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為： /shixin/）或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為： /zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網(wǎng)（查詢網(wǎng)址： /）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
3.5.6供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人、
5
3.5.7在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（查詢網(wǎng)址： /）被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；
3.5.8財(cái)務(wù)賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結(jié)、查封的(查詢網(wǎng)址： /)；
3.5.9無國家或行業(yè)協(xié)會強(qiáng)制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務(wù)等有效特殊許可的（信息核實(shí)網(wǎng)站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網(wǎng)站及資質(zhì)）；
3.5.10為他人提供擔(dān)保的，且擔(dān)保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址： /，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
3.5.11被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址： /zhixing/），招標(biāo)人認(rèn)為可能影響本招標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的。
3.5.12未如實(shí)陳述有關(guān)否決項(xiàng)和/或減分項(xiàng)內(nèi)容的；
3.5.13可能導(dǎo)致供應(yīng)商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6 本次招標(biāo)采用資格后審方式，開標(biāo)后由評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的資質(zhì)進(jìn)行審查，資格條件沒有達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定要求，評標(biāo)委員會將否決其投標(biāo)。
4.
項(xiàng)目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：[email protected]
備注：欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：dlsw